委托人不得以任何理由反悔委托事项，说明委托书具有不可撤销性。在现实社会中，在处理事务上需要使用委托书的情况越来越多，相信写委托书是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编帮大家整理的授权委托书8篇，欢迎阅读与收藏。
授权委托书 篇1
本人因______________________原因不能亲自到______________办理_______兹授权委托 _______先生/女士处理代办事项.委托人在权限范围内年签署的一切有关文件,我均承认。由此所造成的一切责任均由本人承担。
兹委托______________装饰公司承装__________先生在_______号楼_______单元__________室住宅一套，面积___________平米，在装修过程中所有事宜，均有__________负责。
委托人：
被委托人：
联系电话：
年 月 日
(备注：全部内容需业主亲自填写，如有更改，请即以书面形式通知物业公司)
授权委托书 篇2
根据国家现行的有关法律法规，我公司经研究决定，授予酒泉市诚信工程建设监理公司如下权利：
一、 我公司认可的《监理合同》赋予监理人的权利。
1、 选择工程总承包人的建议权。
2、 选择工程分包人的认可权。
3、 支付工程款的审批权。
4、 对工程建设有关事项（工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计、使用功能要求）向委托人的建议权。
5、 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的问题可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征的委托人同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准、设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计单位更正。
6、 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
7、 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
8、 监理人有权发布开工令、停工令、复工令。
9、 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项、检验批和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
10、 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签认权。
11、 监理人在委托授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量，或进度则这种变更必须经委托人事先批准，在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所作的变更也尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
12、 在委托的工作范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处理意见，在同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正的进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。
二，我公司认可的《监理规范》赋予监理人的权利。
（一）、工程上使用的材料和施工质量的检验权
1、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料构配件设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构、配构配、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
2、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下道工序。
（二）停工，复工权
1、为了保证工程质量而需要进行停工处理时，总监理工程师下达停工令
2、施工出现了安全瘾患，总监理工程师有权停工，以消除安全瘾患
3、发生了必须暂时停止施工的紧急事件。
4、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。
5、在具备恢复施工条件时，承包单位应向项目监理机部提出复工申请，并附有总公司签字盖章的整改方案，复工申请表及有关材料，有总监理工程师签署，指令承包单位继续施工。
（三）工程变更单的认可与签发权
1、在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。
2、未经监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以认可计量。
三、我公司认可的国务院《279号令》赋予监理人的权利
1、施工单位必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，未经检验或检验不合格的，不得使用。
2、未经监理工程师签字的建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行吸收、下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
四、我公司签字、盖章认可的随时赋予监理人的其他权利（包括处罚权）。
授权委托书 篇3
Xxxxx：
兹有，身份证号xxxxxxx 楼房，面积m2，总价款元，首付金额 元。现需办理房屋备案手续费，用于，提供合同xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司全权委托本公司员工 代为办理房屋备案登记手续。
委托单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
受委托人：xxxxxxxx
年 月 日
授权委托书 篇4
委托人：______，_____(性别)，______年____月____日出生，住址：________________________________________，公民身份号码：_________________。
______，_____(性别)，______年____月____日出生，住址：________________________________________，公民身份号码：_________________。
受托人____，____(性别)，____年____月____日出生，住址：____________，公民身份号码：____________。
我们，委托人_______和_______系夫妻关系，我们是座落于辽宁省沈阳市_____区_______路____号___(建筑面积：_________平方米，房屋所有权证编号：沈房权证____字第_______号，登记卷号：________)房产的所有权人，现因我们有特殊原因无法亲自到场，特委托 全权代替我们办理与该房产有关的如下事项：
1、受托人以委托人的名义到XX银行办理该房产银行(或住房公积金XX)提前还款的一切手续，领取注销抵押凭证并到房产抵押部门(或担保部门)办理该房产的抵押注销手续及签署相关法律文件;
2、代为签署《房屋抵押合同》，代为到房产抵押部门办理该房产的抵押手续、领取他项权利证、领取抵押后的《房屋所有权证》及签署相关法律文件;
3、到房产抵押部门办理该房产的抵押注销手续及签署相关法律文件;
4、领取上述注销抵押后的《房屋所有权证》;
5、签署《房屋买卖合同》，代为办理该房产的产权交易、更名、过户、查档等与出售上述房产有关的一切事宜;
6、受托人有权代替委托人回答上述房产产权(或抵押)登记询问笔录并代替原房主签署房产承诺书;
7、如上述房产地址、面积与实际不符，受托人有权代为办理更改并领取地址、面积更正后的《房屋所有权证》、《契证》;
8、代为办理该房产《土地使用证》的更名手续并签署相关文件;
9、代为到当地税务部门交纳该房产交易时所产生的各种税费并在契税、营业税、个税、印花税等税费单上签字确认，同时办理、领取该房产的《契证》;
10、代为办理(或放弃)该房产二手房资金监管的一切手续并签署相关法律文件;
11、代为办理该房产《房屋所有权证》、《契证》、《土地使用证》的挂失、补办手续;
12、代为办理该房产室内的水、电、煤气、有线(数字)电视、宽带网、电话、物业、采暖等配套设施更名手续;
13、代为协助买房人办理该房产的银行交易XX(或住房公积金XX)手续，并协助买房人到房产抵押部门(或担保部门)办理该房产的抵押(担保)手续、领取他项权利证及签署相关法律文件;
14、代交各种费用、代为开立银行放款账户、代为收取银行放款、代为收取售房款;
15、上述房产如遇动迁，受托人有权代替委托人办理该房产的动迁(回迁)手续及相关事宜、代为签署《拆迁协议》、代为开立银行账户并领取动迁补偿款。
16、代为到房产部门办理该房产非金融抵押的一切手续并签署相关文件;
17、有关上述房产出售的未尽事宜，受托人可以全权处理。
本项授权为我们二人真实意思表示，受托人在办理上述委托事项期间所签署的一切法律文件我们均予同意，其引发产生的相应权利和义务由我们承担。
委托期限：从即日起至上述委托事项办理完毕止。 受托人无转委托权。
委托人： 委托人：
二O____年_____月_____日
授权委托书 篇5
本授权委托书声明：xxxxxxxxxxx（机构名称）负责人李xx（负责人姓名），授权委托赵x（被授权人姓名）为本人（或者本机构）的合法代理人，在20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日期间，代理本人（或者本机构）办理申请从事代理会计记账业务相关事务。本人（或者本机构）对被授权人所提供的全部申请材料的真实性，以及在办理申请从事代理会计记账业务事务过程中的行为承担责任。
本授权书于签字之日起生效，特此声明。
授权人签字盖章：
李xx日期：20xx年xx月xx日
代理人（被授权人）签字盖章：
赵x日期：20xx年xx月xx日
授权委托书 篇6
致：_________________公司
我单位因业务需要，现委托 ××公司作为我单位合法委托代理单位，授权其代表我单位进行代票和代收款工作。该委托代理单位的授权范围为：代表我单位与你单位进行代票和代收款活动有关的事务。在整个代票和代收款过程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理单位行为的全部法律后果和法律责任。代理单位无权转换代理权。特此委托。
代理单位名称： 法人：
工商注册证号码：
委托单位法人(签章)：
委托单位：××公司
日期： 年 月 日
附：代理单位工商营业执照复印件 (加盖公章)
代理单位法人证明
委托单位工商营业执照复印件(加盖公章)
委托单位法人证明
授权委托书 篇7
本授权委托书声明；我张锦生（姓名）系福建永东南建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，本人因事不能亲自参加开标会议，现授权委托福建永东南建设工程有限公司（单位名称）的肖进生（姓名）为我的授权委托代理人参加厦门市湖里区国有资产投资有限公司《建设单位（业主）》的蔡塘社区发展中心土石方工程的开标会议，代理人在工程开标，评标及中标所签署的一切文件，及缴交工程投标保证金50万元整，我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：肖进生 姓别： 男 年龄： 46岁 身份证号：xx 职务： 经理 投标人：福建永东南建设工程有限公司 （印签） 法定代表人： 张锦生 （签名）
授权委托日期20xx年03月25日
授权委托书 篇8
委托人：
身份证号码：
住址：
受托人：
身份证号码：
住址：
在委托人对坐落于福建省**市 区
【商品房买卖合同号： ，开发商：********有限公司】的房产（以下简称"房屋"）所拥有的权利范围内，现委托以上受托人作为委托人的代理人，在委托期限内，受托人有权以委托人的.名义办理下列事项：
1. 代为与开发商办理接收房屋、产权登记、收取产权登记证书、补交或收取开发商退还的面积差额等事项。若开发商出现违约情形时，代为向开发商提起包括诉讼在内的一切手段主张委托人在前述购房合同项下的权利，并收取开发商因此支付的全部款项。
2. 代为出租前述房屋，并收取租金。包括但不限于：
2.1.自行或委托房屋中介就出租事宜与第三人接洽；
2.2.与承租人签订租赁合同；
2.3.收取承租人直接交纳或由中介、第三人转交的租金；
3. 代为转让前述房屋，并收取转让款。包括但不限于：
3.1.自行或委托房屋中介就房屋转让事宜与第三人接洽；
3.2.与买受人签订房屋买卖合同；
3.3.收取买受人直接支付的或委托第三人支付的转让款，包括买受人向银行申请的购房按揭贷款；
4. 代为向银行办理与贷款有关的各项手续并收取贷款。包括但不限于：
4.1.向贷款银行申请提前还贷，签署并收取与此有关的各类法律文件、凭证及房产证等权属证书；
4.2.向银行以前述房产为抵押物进行贷款，签署并收取与此有关的各类法律文件、凭证，递交或收取房产证等权属文件；
4.3.收取银行发放的贷款；
4.4.在转让房屋时，向银行办理与收取买受人支付的转让款有关的各项手续，包括签署和收取各项法律文件及凭证；
4.5.到银行或其他机构查询、打印委托人征信系统信息及信用报告；
5. 代为到**市国土资源与房产管理局办理与房屋产权登记、过户、抵押、变更登记等有关的各项手续，包括但不限于：
5.1.办理产权登记、过户、抵押、变更登记等手续，并签署、递送和收取有关的各类法律文件、申请书、凭证及房产证等权属文件；
5.2.办理退件、撤销的相关手续，并签署、递送与收取有关的各类法律文件、凭证及房产证等权属文件；
5.3.办理与前述房产有关的各类查询，以及各类与前述房产有关的申明；
5.4.签署与办理前述事项相关的各类同意申明/声明书；
6. 到国税局或地方税务局办理与前述房产有关的减免税费申请手续，签署并领取相关法律文件及凭证；
7. 到司法机关或仲裁机构查询、复印并领取上述房产所涉案件的具体情况及相关文件资料。
8. 办理上述房产的物业管理、水电、煤气、电话、有线（数字）电视、网络等过户以及变更的相关手续。
9. 办理与前述房产有关的投保、退保及收取保费手续，签署并领取相关文件资料及凭证。
10. 转委托他人办理本授权委托书范围内的各项事宜，受转委托人有权独立办理受托事项。
委托人在此特别申明，本委托为全权委托，且为保证受托人可以顺畅行使受委托的权利，委托人不会自行向开发商、银行、房管局等部门申请办理涉及上述房屋的相关手续及借用相关资料。
本委托的委托期限为自本委托书签发之日起至前述房产转让至第三人名下且受让人付清房屋转让金之日止。
在委托期限内，委托人不会中途撤销或变更委托授权事项。本授权为不可撤销的授权。
受托人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合法文件及办理相关手续，委托人均予承认。
特此授权！
委托人：
（签 章）
20xx年 月 日